Реферат: Экономика строительного предприятия

-итого себестоимость СМР

Себестоимость СМР принимается из объектной сметы — “итого базисная себестоимость СМР”, графа “базисная стоимость всего”. Материальные затраты определяются по формуле: МЗ= основные материалы+горюче-смазочные материалы. Горюче-смазочные материалы = 10% от эксплуатации машин.

Затраты по оплате труда=оснавная зарплата + зарплата рабочих, эксплуатирующих машины + 10% от накладных расходов.

Амортизация=60% от эксплуатации машин.

Социальные нужды составляют 39% затрат по оплате труда.

Прочие = итого себестоимость СМР - материальные затраты - затраты по оплате труда - амортизация - социальные нужды.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

АОЗТ “Юдин”, в дальнейшем “Заказчик”, в лице председателя совета директоров Юдина М.Н. , действующего на основании устава, с одной стороны, и АСП “КУРБЕСОВ ltd.” в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора Курбесова М.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нихеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:

- Строительство 15 гаражных блоков на 5 автомашин “под ключ”;

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете.

2.Обязательства сторон:

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу подрядчика;

2.2. Подрядчик обязуется:

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

- произвести указанные работы в указанные далее сроки;

3.Срок действия договора и порядок расчётов.

3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.

3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.

3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на  р/сч Подрядчика.

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.

4.Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5.Особые условия.