Шпаргалка: Контракт строительного подряда
2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания строительных работ, определенных в статье 2 настоящего Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки с учетом положений параграфа 1 настоящей статьи Контракта.
3. За просрочку исполнения обязательства по выплате вознаграждения Подрядчику в сроки, установленные в параграфе 2 статьи 3 настоящего Контракта, Заказчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Подрядчик, с учетом параграфа 3 статьи 12 настоящего Контракта, несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, включая производственную мощность подстанции.
Статья 12. Условия освобождения от ответственности.
1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства по настоящему Контракту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием форс-мажора, включая, но не ограничиваясь землетрясениями, наводнениями, пожарами, стихийными беспорядками, военными действиями, террористическими актами. При возникновении указанных обстоятельств соответствующая сторона должна в разумные, но минимально возможные сроки оповестить о них в письменном виде контрагента по настоящему Контракту, предоставив соответствующие доказательства (в том числе, но не ограничиваясь сообщениями средств массовой информации, справкой торговой палаты соответствующего государства).
2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невозможность исполнения их обязательств по настоящему Контракту связана с решениями соответствующих компетентных высших органов государственной (публичной) власти, вступлением в силу либо денонсацией применимых международных договоров, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. При возникновении указанных обстоятельств соответствующая сторона должна в разумные, но минимальные возможные сроки оповестить о них в письменном виде контрагента по настоящему Контракту, предоставив соответствующие доказательства (в том числе, но не ограничиваясь сообщениями средств массовой информации, официальными публикациями соответствующих актов органов публичной власти, международных договоров).
3. При возникновении обстоятельств, указанных в параграфах 1-2 настоящего Контракта, срок выполнения работ, указанный в статье 2 настоящего Контракта, продлевается на срок действия указанных обстоятельств. Если данный срок превышает 3 месяца или не ограничен, действие настоящего Контракта прекращается.
4. Подрядчик, исключая случаи, указанные в параграфе 4 статьи 11 настоящего Контракта, не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
Статья 13. Гарантии качества выполненных работ.
Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства (электрической подстанцией) указанных в технической документации показателей и возможность бесперебойной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, устанавливаемого в десять лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение указанного в настоящей статье гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые в соответствии с условиями настоящего Контракта отвечает Подрядчик. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, связанных с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, невозможностью достижения указанных в технической документации производственных показателей объекта строительства, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении, но не позднее окончания гарантийного срока. По истечении гарантийного срока устранение недостатков и неисправностей осуществляется Подрядчиком, по просьбе Заказчика, на возмездной основе, в соответствии с отдельно заключаемым Контрактом.
Статья 14. Порядок разрешения споров.
Споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением и толкованием настоящего Контракта, по возможности разрешаются с помощью дружественных переговоров.
В случае, если споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением и толкованием настоящего Контракта, не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в коллегиальном составе арбитров Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (город Москва) в соответствии с его Регламентом.
Статья 15. Применимое право.
1. Права и обязанности сторон, вытекающие из настоящего Контракта, регулируются, помимо положений настоящего Контракта, императивными положениями права Российской
Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе §§1,3 главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации).
2. Права и обязанности сторон, вытекающие из настоящего Контракта, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются диспозитивными положениями права Российской Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе §§1,3 главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статья 16. Заключительные положения.
1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и применимыми обычаями делового оборота, или по дополнительному соглашению сторон.
2. Настоящий Контракт вступает в силу немедленно после его подписания обеими сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Контракту. Стороны могут достичь соглашение о досрочном прекращении действия настоящего Контракта. Контракт может быть также расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и применимыми обычаями делового оборота. Для выполнения определенных действий по настоящему Контракту применяются сроки, установленные соответствующими положениями настоящего Контракта. Действие настоящего Контракта может быть прекращено в соответствии с параграфом 3 статьи 12 настоящего Контракта.
3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в форме письменного дополнительного соглашения. Такое дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Статья 17. Реквизиты сторон.
a. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Ленэнерго»
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1
р/c 67696468564837589 в Северо-Западном банке Сбербанка России
b. Подрядчик:
Joint-stock company “General Electric Company”